案例：某國(guó)有投資的產(chǎn)業(yè)園設(shè)計(jì)施工一體化(EPC)項(xiàng)目
某國(guó)有投資的產(chǎn)業(yè)園設(shè)計(jì)施工一體化(EPC)項(xiàng)目，發(fā)包人經(jīng)過(guò)兩次違法的招標(biāo)程序后，報(bào)縣發(fā)改委同意，直接與承包人簽署《總承包合同》。
該合同第一部分的《合同協(xié)議書》約定合同價(jià)格為36768.26萬(wàn)元。合同價(jià)格說(shuō)明及有關(guān)要求：本合同價(jià)為完成本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作的全部費(fèi)用總額；主材設(shè)備按照合同生效日期同期《江西省造價(jià)信息》中發(fā)布的當(dāng)日信息價(jià)調(diào)差，其未收入的按有關(guān)規(guī)定規(guī)范執(zhí)行。本合同價(jià)格有關(guān)要求：(一) 承包人須準(zhǔn)確響應(yīng)本項(xiàng)目招標(biāo)文件中關(guān)于造價(jià)文件編制的有關(guān)規(guī)定；(二) 造價(jià)文件的編制須按照：江西省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于做好我省裝配式建筑工程計(jì)價(jià)工作的通知》文件內(nèi)容執(zhí)行，其他非裝配式建筑的工程計(jì)價(jià)按照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范和江西省現(xiàn)行工程定額；(三) 造價(jià)文件須采用工程量清單計(jì)價(jià)，并出具各清單項(xiàng)分析表；(四) 發(fā)包人組織對(duì)承包人提交的擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及前期設(shè)計(jì)文件進(jìn)行綜合評(píng)審，承包人依照評(píng)審結(jié)果進(jìn)行設(shè)計(jì)修改和完善，并接續(xù)展開施工圖設(shè)計(jì)，承包人需在投標(biāo)造價(jià)文件及施工圖設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上編制施工預(yù)算造價(jià)文件(全部費(fèi)用不得高于合同價(jià))；(五)承包人提交的預(yù)算造價(jià)文件須經(jīng)縣財(cái)政局等部門審核后，作為項(xiàng)目全過(guò)程造價(jià)控制及竣工結(jié)算的重要依據(jù)，結(jié)算造價(jià)文件須經(jīng)縣審計(jì)局等部門審計(jì)，終審結(jié)論造價(jià)即為本項(xiàng)目最終結(jié)算價(jià)。
工程實(shí)施過(guò)程中，發(fā)包人以工期延誤且總承包人停工數(shù)月等為由向總承包人發(fā)出解約通知書；總承包人回函稱不同意解除。但其后，雙方對(duì)已完工程量進(jìn)行核對(duì)，對(duì)無(wú)異議的工程量制定《現(xiàn)場(chǎng)工程完成量》并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。發(fā)包人后又通過(guò)招投標(biāo)程序?qū)⑹Ｓ喙こ探挥砂竿馊藢?shí)施。
【爭(zhēng)議焦點(diǎn)】
案涉EPC工程《總承包合同》是否為固定總價(jià)合同？發(fā)包人認(rèn)為，根據(jù)合同協(xié)議書關(guān)于價(jià)格說(shuō)明及有關(guān)要求的約定內(nèi)容，既然本合同價(jià)為完成本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作的全部費(fèi)用總額，則案涉EPC合同即應(yīng)為固定總價(jià)合同。
【一審法院觀點(diǎn)】
一審法院認(rèn)為，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，本案是EPC工程項(xiàng)目，其特點(diǎn)就是承包方設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工一體化，最終交付工程成果，發(fā)包方支付價(jià)款，承包價(jià)相對(duì)是固定的。
但本案存在一定的特殊性(并非正常流程的EPC工程)，發(fā)包人主張固定總價(jià)與事實(shí)不符：(一) 合同約定的36768.26萬(wàn)元不應(yīng)視為固定總價(jià)，招標(biāo)文件中明確“本項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為暫定合同價(jià)”；(二) 根據(jù)雙方在《總承包合同》第六條合同價(jià)格說(shuō)明及有關(guān)要求中的上述約定內(nèi)容，也不能得出固定總價(jià)的結(jié)論。(三)該合同的簽訂及履行就未按正常流程進(jìn)行，正常程序是先簽訂合同辦理許可證，在承包人完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及前期設(shè)計(jì)文件并由發(fā)包人綜合評(píng)審后，承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)修改和完善，再出施工圖設(shè)計(jì)，圖審后編制施工圖預(yù)算造價(jià)文件交財(cái)審，之后進(jìn)場(chǎng)施工。而本案完全是為趕進(jìn)度并導(dǎo)致后續(xù)一系列不規(guī)范的操作及行為，雖然發(fā)包人表面上兩次招標(biāo)，但在程序及內(nèi)容上均存在違法，實(shí)質(zhì)上該工程就是內(nèi)定由本案總承包人承建。雙方明確知道在約定的工期內(nèi)是不可能完成25萬(wàn)平方米的項(xiàng)目建設(shè)，仍然簽訂工期僅51天的合同(經(jīng)鑒定合理工期為671.9天)，總承包人在相關(guān)證照未辦理前提下就提前進(jìn)場(chǎng)施工，項(xiàng)目?jī)H有立項(xiàng)文件，無(wú)初步設(shè)計(jì)、無(wú)概算、無(wú)圖紙。這種邊施工邊設(shè)計(jì)出圖的趕工模式，很難控制合同總價(jià)。在案證據(jù)表明，在總承包人提交施工預(yù)算后，縣財(cái)政局相關(guān)人員郵件回復(fù)總承包人，僅B地塊12棟樓初審造價(jià)已達(dá)3億多元，C01某樓造價(jià)也達(dá)3900余萬(wàn)元。雖然發(fā)包人對(duì)預(yù)算至今沒(méi)有作出最終正式的財(cái)審意見(jiàn)，但也從另一側(cè)面證實(shí)案涉工程并非固定總價(jià)合同。故綜合本案事實(shí)，最終導(dǎo)致該項(xiàng)目嚴(yán)重超合同價(jià)，雙方均存在明顯過(guò)錯(cuò)。(四) 從目前完成的工程量來(lái)看，總承包人認(rèn)為超過(guò)60%，發(fā)包人認(rèn)為僅為50%，該工程已完工程造價(jià)經(jīng)鑒定超過(guò)3.5億元，也即如果全部完工，總價(jià)應(yīng)超過(guò)7億元，如果根據(jù)發(fā)包人主張的按全部工程總價(jià)36768.26萬(wàn)元的50%支付給總承包人，與實(shí)際工程價(jià)款相比差異巨大，雙方權(quán)利義務(wù)明顯失衡，對(duì)總承包人有失公允。故，本案已完工程造價(jià)應(yīng)采信鑒定意見(jiàn)為350406246.61元。
【二審法院觀點(diǎn)】
最高人民法院經(jīng)二審審理認(rèn)為，案涉《總承包合同》合同協(xié)議書第六條約定合同價(jià)格為36768.26萬(wàn)元，雖該合同無(wú)效，但其約定的合同價(jià)格在具有相應(yīng)事實(shí)基礎(chǔ)且公平合理的情況下可以參照結(jié)算工程價(jià)款。案涉《總承包合同》于2017年11月10日簽訂，約定竣工日期為2017年12月31日。對(duì)于總承包人在合同簽訂前已入場(chǎng)施工的事實(shí)，各方均不否認(rèn)。案涉項(xiàng)目開始施工時(shí)僅有立項(xiàng)文件，無(wú)初步設(shè)計(jì)、無(wú)圖紙，屬于邊施工邊設(shè)計(jì)出圖的模式，工程總價(jià)難以控制。一審法院委托鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)總承包人已完工程造價(jià)及該項(xiàng)目的總工期進(jìn)行鑒定，結(jié)論是已完工程造價(jià)為35040.624661萬(wàn)元、項(xiàng)目總工期為671.9天。二審中，發(fā)包人認(rèn)為總承包人已完工程量約為總工程量的58%。發(fā)包人主張案涉《總承包合同》為固定總價(jià)合同，即工程總價(jià)款為合同約定的36768.26萬(wàn)元，而如果依此固定工程價(jià)款，結(jié)合發(fā)包人主張的已完工程比例來(lái)計(jì)算已完工程價(jià)款(21325.6萬(wàn)元)，將與鑒定結(jié)論確定的已完工程造價(jià)35040.624661萬(wàn)元相差甚遠(yuǎn)。從合同對(duì)工期的約定看，與鑒定結(jié)論亦有很大差距。基于此，一審判決認(rèn)定如按照發(fā)包人主張的合同總價(jià)結(jié)合其認(rèn)可的已完工程量占比來(lái)確定工程價(jià)款，雙方權(quán)利義務(wù)將失衡，發(fā)承包雙方對(duì)案涉工程實(shí)際施工成本高于合同價(jià)均具有過(guò)錯(cuò)，并無(wú)不當(dāng)。發(fā)包人在本案二審中自認(rèn)，其后續(xù)工程發(fā)包給案外人的合同總價(jià)約24000萬(wàn)元，也能印證《總承包合同》約定的合同價(jià)格與客觀事實(shí)不相符。一審判決結(jié)合在案證據(jù)及本案實(shí)際情況，采信鑒定結(jié)論認(rèn)定案涉工程價(jià)款，對(duì)案涉工程據(jù)實(shí)結(jié)算，并無(wú)不妥。
【評(píng)析】
筆者一直在各地調(diào)研EPC工程項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，事實(shí)上，本文所涉案例再一次印證了筆者的調(diào)研結(jié)果，以下試從各個(gè)角度予以闡析。
1. 真假EPC之爭(zhēng)
在調(diào)研過(guò)程中，大多EPC項(xiàng)目執(zhí)行者認(rèn)為，市面上的EPC工程(尤其是房屋建筑和市政工程等)大都為形式上的EPC但實(shí)質(zhì)上卻仍是施工總承包的假EPC模式。他們認(rèn)為，既然是交鑰匙工程，理應(yīng)采取固定總價(jià)合同，但實(shí)際上在施工圖設(shè)計(jì)文件出具后，還仍要沿襲施工總承包的思維進(jìn)行施工圖預(yù)算；如此，則又回到施工總承包的傳統(tǒng)模式，很大程度上偏離了EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的邏輯起點(diǎn)。本文所涉案例即充分地反映了這一點(diǎn)。
當(dāng)然，在筆者的調(diào)研以及EPC工程糾紛代理工作中，也發(fā)現(xiàn)對(duì)于房建和市政工程之外的，諸如鋼鐵廠項(xiàng)目、化工項(xiàng)目以及高新科技項(xiàng)目等，更多地是按照“交鑰匙”的EPC項(xiàng)目之邏輯基點(diǎn)而展開，且合同價(jià)格形式大多為固定總價(jià)合同。
2. “雙控模式”
尤其是在房建EPC工程項(xiàng)目中，發(fā)包人大都采取合同價(jià)格中建安費(fèi)的雙控模式，即建安工程結(jié)算價(jià)不得超過(guò)投標(biāo)報(bào)價(jià)，也不得超過(guò)按定額計(jì)取的施工圖預(yù)算價(jià)格，若二者存在差異的，結(jié)算價(jià)按低者執(zhí)行。此類“雙控模式”雖然對(duì)于發(fā)包人具有投資成本管控的價(jià)值和意義，但它卻損害了EPC模式的初衷也降低了其優(yōu)勢(shì)。
實(shí)際上，在本文所涉案例中，相信發(fā)包人在簽約前的真實(shí)想法即是如上的“雙控模式”。例如，專用條款中關(guān)于“本合同價(jià)為完成本項(xiàng)目招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作的全部費(fèi)用總額”、“全部費(fèi)用不得高于合同價(jià)”等描述，明顯體現(xiàn)了發(fā)包人控制結(jié)算價(jià)在簽約價(jià)之內(nèi)的意圖。但遺憾的是，由于合同條款并不周延、前后約定矛盾，這在很大程度上導(dǎo)致法院在案件判決中采信鑒定機(jī)構(gòu)據(jù)實(shí)結(jié)算的鑒定意見(jiàn)。
3. 前后矛盾
在調(diào)研過(guò)程中，筆者發(fā)現(xiàn)合同文件前后矛盾且無(wú)法通過(guò)合同解釋順序的制度予以解決的情況常有發(fā)生。除本文案例提及的矛盾之處外，有EPC合同在專用合同條件的某條款中約定施工圖預(yù)算由工程總承包人完成交發(fā)包人審核，而在另一條款中又約定施工圖預(yù)算由發(fā)包人聘請(qǐng)的咨詢機(jī)構(gòu)完成；并且合同中又對(duì)施工圖預(yù)算的完成與否與進(jìn)度款的支付比例也作出了關(guān)聯(lián)性約定，最終導(dǎo)致工程總承包人在EPC項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，增加了巨額墊資的風(fēng)險(xiǎn)。
筆者認(rèn)為，合同價(jià)格的“雙控模式”(發(fā)包人既要還要的心理狀態(tài))在很大程度上是導(dǎo)致合同條款出現(xiàn)矛盾的原因，合同文件起草者不僅需要顧及EPC的精要還要顧及施工總承包的思維，對(duì)兩種模式的兼顧反而容易造成顧此失彼的結(jié)果。
這也提醒工程總承包人，在投標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)仔細(xì)研讀招標(biāo)文件中附的合同文本，當(dāng)出現(xiàn)前后矛盾之處時(shí)，應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)答疑程序，以避免不必要的損失和爭(zhēng)議。
4. 邊設(shè)計(jì)邊施工
由于工程總承包人在EPC合同項(xiàng)下同時(shí)承擔(dān)設(shè)計(jì)和施工的任務(wù)，調(diào)研發(fā)現(xiàn)，邊設(shè)計(jì)邊施工的現(xiàn)象在EPC工程中較為常見(jiàn)。另外，住建部在《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)工程總承包發(fā)展的若干意見(jiàn)》第(十三)條也規(guī)定，按照法規(guī)規(guī)定進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)文件審查的工程總承包項(xiàng)目，可以根據(jù)實(shí)際情況按照單體工程進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)文件審查。該條規(guī)定，實(shí)際上在一定程度上認(rèn)可了EPC項(xiàng)目邊設(shè)計(jì)邊施工的操作模式。
在本文所涉案件中，最高人民法院認(rèn)為：“案涉項(xiàng)目開始施工時(shí)僅有立項(xiàng)文件，無(wú)初步設(shè)計(jì)、無(wú)圖紙，屬于邊施工邊設(shè)計(jì)出圖的模式，工程總價(jià)難以控制。”實(shí)際上，在EPC的發(fā)承包模式下，簽約前，沒(méi)有初步設(shè)計(jì)文件和具體施工圖紙是被允許的；另外，沒(méi)有初設(shè)文件和圖紙也不必然導(dǎo)致總價(jià)難以控制，工程總承包人根據(jù)既往經(jīng)驗(yàn)、發(fā)包人要求等進(jìn)行報(bào)價(jià)并承擔(dān)工程價(jià)款之風(fēng)險(xiǎn)，不僅是EPC模式的應(yīng)有之義，而且也是EPC模式與傳統(tǒng)施工總承包模式的根本區(qū)別和優(yōu)勢(shì)所在。
